鍋爐合同精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇鍋爐合同范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

鍋爐安裝承包合同范文1甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，為明確責(zé)權(quán)，保證工程順利進(jìn)展，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下條款：

第一條 乙方所承攬的鍋爐安裝系包工包料。應(yīng)保質(zhì)，保量，保工期，保安全，保文明施工達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。

第二條 甲方只提供一臺2噸的蒸汽鍋爐，其他設(shè)備及輔助件均由乙方承擔(dān)。

第三條 乙方所有施工均應(yīng)按照國家安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，鍋爐安裝使用應(yīng)符合各項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)。

第四條 該鍋爐承攬工程總造價為人民幣( 元)。工程給付方式為分期給付安裝前需給付工程款40﹪;乙方的所有材料到廠后給付工程款30﹪;鍋爐安裝驗(yàn)收合格后給付工程款20﹪;剩余10﹪的工程款于驗(yàn)收合格起一年后給付。

第五條 施工工期從 年 月 日起至 年 月 日完工，項(xiàng)目工期為 天。

第六條 乙方在施工過程中的設(shè)備使用安全及人員安全責(zé)任由乙方獨(dú)立承擔(dān)。

第七條 乙方按鍋爐國家安裝標(biāo)準(zhǔn)施工后，由乙方負(fù)責(zé)組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

第八條 雙方責(zé)任與義務(wù)：

甲方：

1、為乙方現(xiàn)場施工提供施工用電、場地，為乙方安裝人員提供住宿。

2、按照合同約定，及時撥付工程款。

乙方：

1、按合同和甲方的技術(shù)要求，確保安裝工期與工程質(zhì)量。

2、符合安全生產(chǎn)的要求，文明施工。

3、提供完整的工程資料。

4、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，如未達(dá)到安裝標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方有權(quán)要求承包方無條件拆除和重新施工。承包方應(yīng)立即整改施工，直到符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，工期不予順延。

第九條 輔機(jī)設(shè)備須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，保修一年(驗(yàn)收合格后起算)。

第十條 除鍋爐單機(jī)外其余所有附屬設(shè)備、材料均由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)送到甲方施工場地。

第十一條 違約責(zé)任與爭議解決:

1、如任一方違約，均由違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方損失。

2、爭議解決程序：按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，雙方友好協(xié)商，若協(xié)商不成，依法向阿榮旗人民法院起訴。

第十二條 本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

第十四條 附輔機(jī)設(shè)備報價明細(xì)表。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

鍋爐安裝承包合同范文2甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，為明確責(zé)權(quán)，保證工程順利進(jìn)展，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下條款：

一、項(xiàng)目概況：

1、項(xiàng)目名稱：

2、項(xiàng)目地點(diǎn)：

3、項(xiàng)目內(nèi)容：鍋爐基礎(chǔ)及其他配套設(shè)備基礎(chǔ)的土建、2噸蒸汽鍋爐就位、所有配套設(shè)備的安裝、煙風(fēng)道連接、除塵系統(tǒng)的整體安裝、水、電氣線路安裝、相關(guān)行政質(zhì)檢手續(xù)的辦理、鍋爐安裝后的相關(guān)驗(yàn)收、配合煮爐、鍋爐試運(yùn)行(正常出氣、正常工作)。

二、承包方式：

包工包料(安裝中所需材料費(fèi)用如：鋼管、板材、法蘭、彎頭、閥門、電線、螺絲等等其余一切輔助材料全部由乙方自己承擔(dān))。保質(zhì)保量，保工期，保安全，保文明施工，達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。

三、項(xiàng)目技術(shù)與質(zhì)量要求：

1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

①按甲方提供的土建基礎(chǔ)圖及甲乙雙方共同約定的工程施工方案驗(yàn)收

②鍋爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范

2、項(xiàng)目材料及設(shè)備：

本項(xiàng)目范圍內(nèi)的鍋爐本機(jī)及廠家所提供的配套設(shè)備(廠家的發(fā)貨清單為準(zhǔn))由甲方采供，其余工程安裝材料及安裝輔材耗材等等由乙方全部采供承擔(dān);所

有進(jìn)場材料及外購設(shè)備質(zhì)量必須達(dá)到國家規(guī)定的現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。提供材質(zhì)檢驗(yàn)報告、合格證等證明材料，由甲方對其認(rèn)質(zhì)認(rèn)可，由乙方承擔(dān)質(zhì)量擔(dān)保。

四、項(xiàng)目造價：

本項(xiàng)目安裝總價值為人民幣 (￥： 元)。鍋爐設(shè)備安裝一次性包死，無重大變更不調(diào)整，若設(shè)計(jì)變更，按變更項(xiàng)目的單價由雙方共同約定變更費(fèi)用及項(xiàng)目。

五、項(xiàng)目施工工期限：

本合同自簽定之日起生效。項(xiàng)目施工工期從 年 月 日起至 年 月 日完工，項(xiàng)目工期為 天。

六、付款方式：

工程竣工后，經(jīng)驗(yàn)收合格。乙方交給甲方鍋爐全部的質(zhì)檢手續(xù)，開據(jù)稅務(wù)發(fā)票，甲方在3個工作日內(nèi)付清工程款的95%，剩余5%做為質(zhì)保金，待保修期到期之日后付清。

七、安全約定：

乙方在施工過程中的設(shè)備使用安全及人員安全責(zé)任乙方自負(fù)。

八、項(xiàng)目驗(yàn)收及保修：

1、乙方現(xiàn)場施工、調(diào)試全部完成后，由乙方負(fù)責(zé)向質(zhì)檢部門申請驗(yàn)收。

2、項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，乙方向甲方移交完整的設(shè)備隨機(jī)資料及驗(yàn)收合格資料。

3、項(xiàng)目保修期為3個月，自甲方驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)之日起計(jì)算。保修期內(nèi)，若出現(xiàn)(除廠家索配設(shè)備)乙方所安裝物件或安裝失誤導(dǎo)致的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件在12個小時內(nèi)趕到現(xiàn)場維修。

九、雙方職責(zé)與義務(wù)：

甲方：

1、提供鍋爐基礎(chǔ)設(shè)施部分的土建施工圖。

2、負(fù)責(zé)為乙方現(xiàn)場施工提供供水、電及其接點(diǎn)。水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

3、按照合同約定，及時撥付工程款。

乙方：

1、按合同和甲方的技術(shù)要求，確保安裝工期與工程質(zhì)量。如有異議與甲方及時溝通。

2、做到安全生產(chǎn)，文明施工。

3、提供完整的工程資料。

4、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，如未達(dá)到安裝標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方有權(quán)要求承包方無條件拆除和重新施工。承包方應(yīng)立即整改施工，直到符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，工期不予順延。

5、乙方由于非自然力影響，未按工期要求完成工程項(xiàng)目，應(yīng)每天按合同總價值的5%繳滯納金。

十、違約責(zé)任與爭議解決：

1、如任一方違約，均由違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方損失。

2、爭議解決程序：按照《建設(shè)工程施工合同》的細(xì)則，雙方友好協(xié)商，若協(xié)商不成，交由當(dāng)?shù)刂俨貌块T解決或依法向伊旗人民法院起訴。

十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

十二、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

鍋爐安裝承包合同范文3建設(shè)單位： 簡稱：(甲方)

承包單位： 簡稱：(乙方)

甲方委托乙方代購4噸燃?xì)庹羝仩t一臺，型號：WNS4---1.25-YQ及部分輔機(jī)設(shè)備，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按TSG0001-20xx《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》執(zhí)行，并由乙方負(fù)責(zé)購買安裝，為使此工程保質(zhì)保量按時完成，依據(jù)國家合同法有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。

一、工程地點(diǎn)： 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)徐辛莊

二、工程范圍：舊鍋爐拆除、新鍋爐基礎(chǔ)改造。新鍋爐及輔機(jī)購買、運(yùn)輸、安裝、

告知、鍋爐許可證辦理等全過程。燃?xì)庠O(shè)備管道由燃?xì)庹窘又铃仩t燃燒機(jī)。(不 包括土建及消防報警工程)。乙方負(fù)責(zé)向國家有關(guān)部門申請辦理鍋爐節(jié)能改造補(bǔ) 助資金手續(xù)，甲方提供必要的手續(xù)。

三、承包方式：該工程實(shí)行包工包料。

四、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 按TSG0001-20xx《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》執(zhí)行。

五、工程造價：工程總造價：468700鍋爐購買、運(yùn)輸、安裝、告知、辦證全過 程費(fèi)用(見報價表)。舊鍋爐拆除歸甲方自行處理。

六、付款方式:

合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價60%，鍋爐設(shè)備到貨支付20%，安裝驗(yàn)收合格各種手續(xù)齊全后甲方支付乙方工程款20% 一次付清。燃?xì)庠O(shè)備和管道工程造價16萬元(見燃?xì)庀到y(tǒng)報價單)乙方負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行、維護(hù)，甲方與該公司簽訂三年供氣合同設(shè)備免費(fèi)安裝使用，三年之內(nèi)甲方如果有其他氣源代替，設(shè)備和管道歸乙方所有，乙方負(fù)責(zé)拆走，甲方按使用日折算補(bǔ)償乙方費(fèi)用，但最低不少于50%費(fèi)用。燃?xì)赓M(fèi)用甲方與燃?xì)夤締为?dú)結(jié)算。燃?xì)鈨r格執(zhí)行北京市發(fā)改委下發(fā)(北京燃?xì)庠诰€)指導(dǎo)價格。甲方不得以任何理由延期付款，否則每日支付乙方1%的工程款作為利息補(bǔ)償乙方。直至款項(xiàng)結(jié)清為止。

七、工程期限：工程進(jìn)場日起40個工作日完成。具備運(yùn)行條件。不包括辦證日期。

如遇特殊情況，如政府法令、不可抗力。因甲方和氣候的原因工期順延。乙方原因造成，工期不變。其他特殊原因雙方共同協(xié)商可延長或縮短。

八、甲方負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)水、電、路三通，協(xié)調(diào)工程中有關(guān)問題，以利工程順利完成。

九、乙方負(fù)責(zé):在施工中，嚴(yán)格按照技術(shù)要求、操作規(guī)程和驗(yàn)收規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量，遇到問題及時與甲方聯(lián)系。要對施工人員安全、文明施工教育，對施工 中發(fā)生的事故負(fù)責(zé)。

十、 違約責(zé)任：

1.如果一方違約，均由違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方損失。

2.爭議解決程序：按照《建設(shè)工程施工合同》的細(xì)則，雙方友好協(xié)商，若協(xié)商不 成，依法向通州區(qū)人民法院起訴。

十一、工程維保：自驗(yàn)收日起一年。乙方所做工程運(yùn)行中發(fā)生故障，乙方接通知后 6小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修，人為或外力損壞除外。

十二、本合同一式四份，甲、乙雙方各兩份，自雙方簽字蓋章之起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

篇(2)

前言

1)定義

2)公司名稱、法定地址

3)宗旨、經(jīng)營范圍

4)注冊資本和投資

5)利潤分配和虧損分擔(dān)

6)權(quán)利、債務(wù)和責(zé)任

7)董事會

8)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

9)技術(shù)投資和技術(shù)轉(zhuǎn)讓

10)生產(chǎn)計(jì)劃、購買和銷售

11)銀行帳戶和外匯安排

12)財務(wù)、會計(jì)、審計(jì)、保險

13)稅務(wù)

14)公司職工的雇用、解雇及工資、福利

15)籌備期

16)工會

17)期限、解散和清算

18)不可抗力

19)保密

20)違約責(zé)任

21)爭議的解決和適用法律

22)合同有效期及修改

24)通知

附件 會計(jì)程序

前言

__________(以下簡稱甲方)是按照中華人民共和國法律組織并建立的獨(dú)立法人。其總部設(shè)在__________。

__________(以下簡稱乙方)其主要業(yè)務(wù)所在地設(shè)在__________。

雙方經(jīng)過友好協(xié)商同意按《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》就下列各條款及其附件的內(nèi)容達(dá)成協(xié)議，簽訂本合同。

第一條 定義

除因特殊需要在本合同上下文另有明確含義外，下列各詞詞語在本合同中的定義如下：

1.1 公司是指甲乙雙方合資經(jīng)營的__________公司。

1.2 專有技術(shù)是指__________方從獲得的按技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可證合同轉(zhuǎn)讓給公司的，為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造和銷售本公司產(chǎn)品，以及為改進(jìn)本公司這些產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改造所需的一切專有技術(shù)、知識、經(jīng)驗(yàn)的技能。它包括技術(shù)資料、圖紙、試驗(yàn)方法、試驗(yàn)報告、制造工藝、設(shè)備說明書、質(zhì)量控制、計(jì)算機(jī)程序與應(yīng)用、安裝與調(diào)試方法、企業(yè)管理、銷售、技術(shù)服務(wù)和__________方通過其關(guān)聯(lián)公司派遣的技術(shù)人員、管理人員與工人所掌握的各種經(jīng)驗(yàn)、知識和技巧。

1.3 專利是指__________方從其關(guān)聯(lián)公司得到的，以__________方在__________國和其他國家已獲取專利和將依據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可證合同轉(zhuǎn)讓給公司的發(fā)明。

1.4 合同產(chǎn)品是指公司按本合同附件中所列的要求而設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造、安裝和調(diào)試的電站鍋爐、工業(yè)鍋爐和有關(guān)產(chǎn)品。

1.5 工業(yè)鍋爐是指壓力小于__________公斤/平方厘米，容量小于__________噸/小時的蒸汽鍋爐和不同容量等級的熱水鍋爐。

1.6 電站鍋爐是指容量大小或等于__________，用于發(fā)電的鍋爐。

1.7 簽字日期是指合資經(jīng)營雙方正式簽訂本合同的日期。

1.8 批準(zhǔn)日期是指中華人民共和國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易主管部門正式批準(zhǔn)本合同的日期。

1.9 成立日期是指在上述當(dāng)局批準(zhǔn)后，由工商行政管理局辦理，注冊登記，簽發(fā)本公司營業(yè)執(zhí)照的日期。

1.10 籌備期是指成立日期后，不超過__________個月這一段時間。

1.11 開業(yè)日期是指籌備期結(jié)束，公司開始營業(yè)和生產(chǎn)的日期。

1.12 合同是指本合同及其附件。

1.13 關(guān)聯(lián)公司是指合營任何一方具有法人地位的任何直接或間接的母公司及合營任何一方或直接或間接母公司的子公司。

1.14 主管部門是指__________。

篇(3)

乙方：_________

根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局[1999]號文《鍋爐水處理管理規(guī)則》和_________有關(guān)要求，為進(jìn)一步落實(shí)水質(zhì)監(jiān)測工作的正常運(yùn)行，確保鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意委托乙方對甲方鍋爐水質(zhì)開展監(jiān)測工作，訂立以下協(xié)議，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

一、甲方責(zé)任

1．鍋爐水處理（包括設(shè)備，人員和管理）應(yīng)能保證水質(zhì)符合gb1576《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》的規(guī)定，確保鍋爐無垢或薄垢運(yùn)行。

2．甲方應(yīng)根據(jù)鍋爐相關(guān)法規(guī)要求，配備相應(yīng)的水處理設(shè)備，鍋水取樣器，持證水處理操作人員。

3．根據(jù)乙方出具的水質(zhì)監(jiān)測報告，對不合格水質(zhì)立即整改，處理，直至合格。在整改處理期間采用爐內(nèi)加藥處理，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)。配合乙方做好取水樣工作。

二、乙方責(zé)任

1．乙方每月到甲方取水樣一次，并在24小時內(nèi)化驗(yàn)，出具水質(zhì)監(jiān)測報告。

2．對水質(zhì)不合格的單位，派人現(xiàn)場指導(dǎo)，分析原因，提出整改措施。每年免費(fèi)調(diào)試2次，超出次數(shù)只收取調(diào)試人員交通費(fèi)（按往返里程______元／公里）及旅差補(bǔ)助（_____元／人·天）。如屬甲方水處理設(shè)備陳舊或嚴(yán)重?fù)p壞，由甲方維修或更換設(shè)備后，再進(jìn)行調(diào)試。

3．如甲方需要，乙方可對不合格水處理設(shè)備進(jìn)行維修，維修另簽合同。

三、監(jiān)測收費(fèi)

1．乙方向甲方收取水質(zhì)化驗(yàn)費(fèi)_________元／次，取水樣交通費(fèi)_________元／次，取水樣人員旅差費(fèi)_________元／次，全年費(fèi)用按11個月一次性收取，全年收費(fèi)共計(jì)_________元（_________元）。

2．合同簽訂時支付水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)（收款單位：_________，開戶行：_________，賬號：_________）

四、其他

1．本合同一式二份，甲，乙雙方各執(zhí)一份。

2．本合同自簽訂之日起生效，有效期自_________年________月________日至_________年_________月_________日止。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

篇(4)

設(shè)計(jì)變更的原因主要有：（1）彌補(bǔ)設(shè)計(jì)缺陷或失誤；（2）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（含規(guī)程、規(guī)范等）發(fā)生變化；（3）現(xiàn)場條件發(fā)生變化；（4）市場條件發(fā)生變化；（5）技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致原有設(shè)計(jì)跟不上需要；（6）相關(guān)情況發(fā)生變化后，為滿足配套要求進(jìn)行變更；（7）業(yè)主及相關(guān)方的合理化要求；（8）設(shè)計(jì)優(yōu)化等。

2.合同變更

在施工合同履行過程中，業(yè)主或監(jiān)理可能根據(jù)實(shí)際情況和工程需要，發(fā)出指令，進(jìn)行下列變更：（1）增加或減少工程量；（2）增加或刪除部分工程；（3）增加額外工作（如額外的檢驗(yàn)、試驗(yàn)等）；（4）更換材料、機(jī)械、設(shè)備等；（5）變更施工次序；（6）改變質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（7）改變進(jìn)度計(jì)劃；（8）改變施工工藝和方法等。

（三）施工合同履行過程中，具體情況發(fā)生變化

施工合同履行過程中，具體情況發(fā)生變化，主要包括：1、不可預(yù)見的地質(zhì)條件變化。2、開挖過程中意外碰到地下構(gòu)筑物、重要礦床或具有考古價值的古墓、文物、化石等。3、遭遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害，含人力不可抗拒的地質(zhì)災(zāi)害（如地震、火山噴發(fā)、崩塌、滑坡、泥石流等）和異常惡劣的氣候條件（如臺風(fēng)、洪水等）等。4、受外部事故災(zāi)難影響、發(fā)生不能歸責(zé)于施工方或不由施工方承擔(dān)主要責(zé)任的事故災(zāi)難。事故災(zāi)難包括生產(chǎn)安全事故，交通運(yùn)輸事故，公共設(shè)施和設(shè)備事故，火災(zāi)事故，核與輻射事故，環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故等。5、遭遇突發(fā)社會安全事件，主要包括危及公共安全的刑事案件、恐怖襲擊事件、民族宗教事件、經(jīng)濟(jì)安全事件以及等。6、遭遇突發(fā)公共衛(wèi)生事件，主要包括傳染病疫情，群體性不明原因疾病，食物安全和職業(yè)危害，以及其他嚴(yán)重影響公眾健康和生命安全的事件。7、人工、材料、機(jī)械、設(shè)備等價格發(fā)生變化。8、通貨膨脹或通貨緊縮。9、利率、匯率發(fā)生變化。10、政策、法律和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化。11、遇到戰(zhàn)爭、動員或緊急狀態(tài)等。

（四）業(yè)主方不當(dāng)行為

1.業(yè)主方履行義務(wù)不符合約定

業(yè)主方履行義務(wù)不符合約定的情況主要有：（1）未能按期辦妥開工手續(xù)；（2）未能按期提供施工用地（工作面）或提供施工用地（工作面）不符合約定；（3）未能按期提供由其承擔(dān)的施工準(zhǔn)備工程或提供施工準(zhǔn)備工程不符合約定；（4）未能按期提供由其負(fù)責(zé)的測量基準(zhǔn)或提供測量基準(zhǔn)不符合約定；（5）未能按期提供已有的水文和地質(zhì)勘探資料或提供水文和地質(zhì)勘探資料不符合約定；（6）未能按期提供由其負(fù)責(zé)提供的設(shè)計(jì)圖紙或提供設(shè)計(jì)圖紙不符合約定；（7）未能按期提供甲供物資或提供物資不符合約定；（8）未能按期按約定辦理由其投保的保險；（9）未能按期足額支付合同價款；（10）未能按期主持或組織工程驗(yàn)收；（11）未能按期接收或交接工程（工作面）；（12）未能很好地履行保密責(zé)任等。

2.業(yè)主方行使權(quán)利不恰當(dāng)、不規(guī)范

業(yè)主方行使權(quán)利不恰當(dāng)、不規(guī)范的情況主要有：（1）建設(shè)管理和工程監(jiān)理人員因感情因素和利害關(guān)系等，不能堅(jiān)持原則、秉公辦事對施工索賠造成影響。主要有以下兩種情況：一種是利用施工索賠為施工方牟取不正當(dāng)利益或?yàn)槭┕し侥踩〔徽?dāng)利益提供便利，主要有：①慫恿、縱容施工方進(jìn)行施工索賠；②與施工方勾結(jié)，合謀進(jìn)行施工索賠；③為施工方提供或幫施工方成就施工索賠條件；④在處理施工索賠時讓不具備條件的施工索賠成立或高估冒算索賠值等。另一種是故意為難、刁難施工方，激發(fā)矛盾，引發(fā)施工索賠。（2）無效決策（含越權(quán)決策等）、決策失誤或決策不及時造成損失。（3）業(yè)主或監(jiān)理過度干預(yù)甚至直接插手施工組織管理和（或）具體的施工活動，將本應(yīng)由施工方承擔(dān)的責(zé)任攬到業(yè)主方身上，受此影響可能發(fā)生施工索賠的情況大致有：①工作任務(wù)不能圓滿完成，合同既定目標(biāo)不能順利實(shí)現(xiàn)，施工方提出施工索賠；②工作任務(wù)圓滿完成，合同既定目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，但增加了施工方的投入，施工方就增加的投入提出施工索賠；③工作任務(wù)圓滿完成，合同既定目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，并且事實(shí)上并沒有增加施工單位的投入，但由于施工方的既有損失（如按既定方案進(jìn)行的施工準(zhǔn)備需要重新調(diào)整，造成損失等）是顯而易見的，而實(shí)際可能節(jié)省的投入?yún)s很難確定，施工方也有可能就既有損失提出施工索賠。（4）不當(dāng)激勵造成不利后果，主要有：①打亂總體部署，破壞工作或工序間的協(xié)調(diào)、銜接；②造成分配不公，激發(fā)不滿情緒，因此增加管理難度、降低工作效率或增加額外支出。（5）業(yè)主或監(jiān)理發(fā)出的指令前后矛盾，造成工作反復(fù)。（6）業(yè)主或監(jiān)理發(fā)出的指令不明確，無法執(zhí)行。（7）業(yè)主或監(jiān)理對施工方要求確認(rèn)、明確或予以答復(fù)的事項(xiàng)未及時回復(fù)，耽誤工作進(jìn)度。（8）不恰當(dāng)?shù)厥褂檬┕し降闹R產(chǎn)權(quán)（如專利、專有技術(shù)等）。（9）工程（工作面）未移交投入使用，出現(xiàn)問題。（10）在工程保修期內(nèi)因業(yè)主方使用、保管不當(dāng)，造成工程損毀。（11）不恰當(dāng)?shù)貢和Ｊ┕さ取?/p>

3.業(yè)主方拒絕履行義務(wù)或根本違約

業(yè)主方拒絕履行義務(wù)或根本違約主要有：（1）拒絕履行義務(wù)，主要有無正當(dāng)理由拒絕驗(yàn)收，拒絕接收工程（工作面），拒付工程價款等；（2）根本違約，主要有工程緩建、停建，違約中止或解除合同等。

（五）外來干擾

施工外來干擾大致有：1、因征地補(bǔ)償、拆遷安置、施工擾民（主要有施工對毗鄰建筑物、構(gòu)筑物的影響，施工產(chǎn)生的噪音、粉塵、廢氣、廢水和固體廢棄物等污染影響周邊群眾生產(chǎn)、生活，施工對交通造成影響等）等引發(fā)的問題不能及時得到妥善解決、群眾不滿情緒不能及時得到疏導(dǎo)、矛盾不能及時化解，或經(jīng)別有用心之人煽動，導(dǎo)致外來干擾，主要包括個別人的過激行為和等。2、工程外部（含周邊）發(fā)生突發(fā)事件對工程和（或）施工造成不利影響。3、由外部人員（指工程參建人員以外的人員）發(fā)起或?qū)嵤┑尼槍こ毯停ɑ颍┦┕し降倪`法犯罪行為等。

（六）施工干擾

一個工地經(jīng)常會有多個隊(duì)伍同時施工，計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)不周密，容易產(chǎn)生施工干擾。常見的施工干擾有：1、一個工作面由兩個及兩個以上施工方共用，無法同時施工或同時施工工作效率明顯降低；2、相互毗鄰或立體交叉的工作面相互干擾，影響正常施工；3、相互銜接的工作（工序）由不同施工方負(fù)責(zé)，上游工作（工序）不能按時完成，工作面不能按時移交，對下游工作（工序）的施工方產(chǎn)生不利影響；4、其他施工方的施工造成供水、供電、交通中斷等，對施工產(chǎn)生不利影響；5、在各施工方共享資源方面出現(xiàn)相互干擾，如供水不足、線路超載、交通擁堵等。

摘 要：供暖中燃燒調(diào)節(jié)和節(jié)能不僅關(guān)系到居民生活水平的改善，同時也是能源節(jié)約以及環(huán)境保護(hù)的重要組成部分，本文就鏈條爐為例，淺談供暖鍋爐的燃燒調(diào)節(jié)和節(jié)能。

關(guān)鍵詞：節(jié)能；燃燒調(diào)節(jié)；鏈條爐；燃燒控制

目前在城市現(xiàn)代化建設(shè)過程中，對于城市的集中供暖是其中的一個重要的標(biāo)志，同時供暖中燃燒調(diào)節(jié)和節(jié)能不僅關(guān)系到居民生活水平的改善，同時也是能源節(jié)約以及環(huán)境保護(hù)的重要組成部分，本文就鏈條爐為例，淺談供暖鍋爐的燃燒調(diào)節(jié)和節(jié)能。

一、目前在層燃鏈條爐燃燒和節(jié)能上存在的問題

首先在用料方面，必須要選用質(zhì)量較好的煤，同時對于負(fù)荷調(diào)整的速度較慢，供能要求較高并其負(fù)荷波動較大的熱源站，隨著備用鍋爐的增加，也會導(dǎo)致效率的降低，影響節(jié)能效果；很多鏈條爐因本身的密封效果較差，從而導(dǎo)致鍋爐本身的漏風(fēng)系統(tǒng)和爐膛溫度過高，增大了排煙所造成的熱損失；鏈條爐中鏈條爐排重量過大，導(dǎo)致電機(jī)的負(fù)荷增大；同時由于鍋爐內(nèi)部的結(jié)構(gòu)問題，導(dǎo)致爐膛中的局部溫度偏高；由于在燃燒過程中一般采用的都是強(qiáng)制送風(fēng)的方式，但鍋爐爐膛內(nèi)部的燃燒空間較小，無法實(shí)現(xiàn)可燃物的充分燃燒就被流出爐膛，導(dǎo)致燃燒物上的熱損失。

二、鏈條爐的燃燒調(diào)節(jié)系統(tǒng)

對鏈條爐的燃燒進(jìn)行調(diào)節(jié)，實(shí)際上就是要在保證鍋爐燃燒可以充分提供蒸汽負(fù)荷以及供暖需求的同時，保證鏈條爐的安全運(yùn)行以及燃燒的經(jīng)濟(jì)性。在具體的燃燒調(diào)節(jié)過程中，主要是實(shí)現(xiàn)對燃燒的控制，而在燃燒控制中又包括爐排轉(zhuǎn)速控制、爐膛負(fù)壓控制和送風(fēng)控制。

在對燃燒系統(tǒng)的調(diào)節(jié)過程中，首先必須要保證鍋爐主汽壓力的穩(wěn)定性維持，在實(shí)現(xiàn)對燃料方面缺陷的克服同時，保證出力和負(fù)荷之間的協(xié)調(diào)；其次是要保證鍋爐內(nèi)空氣量與燃料量之間的協(xié)調(diào)，從而提高鍋爐燃燒的經(jīng)濟(jì)性；第三是需要保證送風(fēng)量和引風(fēng)量的協(xié)調(diào)性，維持爐膛的負(fù)壓，保證鍋爐的安全性。

在該燃燒調(diào)節(jié)系統(tǒng)中，主要對三個變量進(jìn)行調(diào)節(jié)：送風(fēng)量、引風(fēng)量和燃燒量。而在鏈條爐參數(shù)中，其主汽壓力是衡量負(fù)荷與蒸汽量之間是否平衡的重要標(biāo)志，而在實(shí)踐中造成主汽壓力變化的主要因素包括兩個方面的內(nèi)容：一個是燃料量的變動，這種基本變量上的變動可以通過自身的閉環(huán)來實(shí)現(xiàn)控制和調(diào)節(jié)；而另一個是耗氣量上的變動，這種變動屬于負(fù)荷變動，一般不容易實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)。而在該調(diào)節(jié)系統(tǒng)中，首先對負(fù)荷條件進(jìn)行設(shè)定，然后確定基本的運(yùn)行規(guī)則和平衡基礎(chǔ)值，這個數(shù)值可以對基本的負(fù)荷進(jìn)行保證，并根據(jù)主汽壓力的變化以及偏差進(jìn)行氣壓狀態(tài)的確定，然后對基礎(chǔ)數(shù)值進(jìn)行微調(diào)，從而保證蒸汽的品質(zhì)和供暖效果。

三、鏈條爐的節(jié)能技術(shù)

（一）分層燃燒技術(shù)

在分層燃燒技術(shù)中，原煤需要首先通過煤閘板，然后經(jīng)過煤輥傳動裝置進(jìn)入到了振動篩，然后在爐排上形成上金字塔形狀的煤層，這種煤層由于沒有受到煤閘板的擠壓，同時由于下層的顆?？紫遁^大，通風(fēng)以及透氣性能都較好，利于燃燒。同時在其他條件都一致的前提下， 如果采用三輥式分層燃燒技術(shù)，會至少降低爐渣含碳量的5%，提高熱能2%，在原煤節(jié)省方面可以達(dá)到10%以上。

（二）爐排改造技術(shù)

鏈條爐中的空氣系數(shù)過高不利于鍋爐的節(jié)能，而空氣系數(shù)過高的主要原因在于鍋爐爐排本身的問題，具體包括風(fēng)室之間串風(fēng)、隔斷不嚴(yán)密以及爐排位置漏風(fēng)。因此在節(jié)能中，可以考慮對爐排進(jìn)行改造：

首先可以對爐排的側(cè)板進(jìn)行改動，主要是從前墻線到前擋風(fēng)門處做改動，調(diào)整前軸標(biāo)高，重新改動減速機(jī)基礎(chǔ)標(biāo)高，使減速機(jī)前移，這樣前軸中心線到鍋爐前墻距離增大，使?fàn)t排運(yùn)行平穩(wěn)；其次，爐排側(cè)板重新設(shè)計(jì)布置，中間成框架結(jié)構(gòu)，使進(jìn)風(fēng)口面積增大，整個爐排面布風(fēng)均勻；第三，將大鱗片爐排更換為相互搭接的爐排；第四，改造后軸傳動方式不再采用軸承，前軸仍然保持定時加油；第五，風(fēng)室內(nèi)排灰裝置全部更換，將排灰板高度提高并拖拉靈活，不漏風(fēng)，密封嚴(yán)密；最后，將爐排外側(cè)幾個進(jìn)風(fēng)管改造成一個整體風(fēng)箱，使送風(fēng)在大風(fēng)箱內(nèi)基本形成穩(wěn)壓。

（三）飛灰可燃物回收技術(shù)

利用可燃物回收裝置提高飛灰回收率和爐膛出口溫度，是提高鍋爐效率的一個重點(diǎn)。撞擊式分離器是慣性分離器，可有效回收煙氣中的可燃物顆粒，它依靠撞擊橫向布置在氣體通道上的分離體來分離固體，其形式主要有平板式、槽形梁式等，其分離機(jī)理為：當(dāng)氣固兩相流體經(jīng)過撞擊式分離器時，氣體可以繞分離器流動，固體顆粒由于攜帶的動量要比氣體大，繼續(xù)按原方向運(yùn)動，因而偏離主氣流方向，最后撞擊分離體。

其運(yùn)動存在著顆粒軌跡界限，當(dāng)顆粒運(yùn)動越過這個界限時，顆粒就無法被分離出來。因此界限流線距分離體中心線距離是影響撞擊分離效率的重要參數(shù)，若在界限線內(nèi)所有顆粒經(jīng)撞擊粘附在分離體表面，則在距分離體中心線距離范圍內(nèi)，所有運(yùn)動顆粒都有可能被分離。然后根據(jù)不同形狀阻擋件的慣性撞擊效率公式，設(shè)計(jì)相應(yīng)的分離器，布置在煙道中對可燃顆粒進(jìn)行回收復(fù)燃.

綜上所述，隨著節(jié)能減排的要求不斷提高，各種新技術(shù)在層燃鏈條爐上得到應(yīng)用，如：聲波吹灰塵技術(shù)提高了鍋爐管束的傳熱效率，復(fù)合燃燒技術(shù)和二次風(fēng)改造技術(shù)，新型涂料增強(qiáng)爐膛輻射等技術(shù)都促進(jìn)了鍋爐的燃燒效果，用戶應(yīng)結(jié)合實(shí)際加以研究適合自身的方法，實(shí)現(xiàn)對供暖鍋爐的燃燒調(diào)節(jié)，同時提高鍋爐的節(jié)能效果。

參考文獻(xiàn)：

[1]俞海斌，褚健，江加猛.鏈條爐燃燒專家控制系統(tǒng)[J].機(jī)電工程，2009，17（2）

篇(5)

關(guān)鍵詞 用戶檔案；施工管理

中圖分類號TU7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號 1674-6708（2011）34-0079-02

0 引言

天然氣進(jìn)入蘭州之前，由于人工煤氣成本高，用戶數(shù)量不大，而且用戶類型單一，僅僅是居民用氣，餐飲和茶浴爐用戶數(shù)量很少，采暖鍋爐、工業(yè)等其它用戶幾乎沒有。

天然氣入蘭后，因其高效、節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保，特別是價格適中，受到市民的歡迎，來自市場調(diào)查信息，我們認(rèn)識到天然氣各類用戶將激增，因此，做好扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，掌握準(zhǔn)確的第一手資料，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)資料在公司經(jīng)營管理中的信息、咨詢、監(jiān)督作用是當(dāng)務(wù)之急。因歷史原因，長期以來，用戶資料和原始臺賬不健全，無法應(yīng)對用戶發(fā)展的迫切需要。新形勢下，我的統(tǒng)計(jì)工作首先是做好統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，即建立、健全各類用戶檔案及臺帳，使其在今后的經(jīng)營管理中發(fā)揮重要作用。

1 建立完整、準(zhǔn)確的用戶檔案及臺帳

從2002年開始，我著手整理用戶檔案。為便于今后公司無紙化辦公以及用戶檔案管理信息化的需要，公司為我配置了電腦，專門用于統(tǒng)計(jì)工作。我按照用戶的用氣性質(zhì)，分年、分月把用戶分為居民用戶、餐飲用戶、鍋爐用戶、茶浴爐用戶、工業(yè)用戶，編制出《×年×月居民用戶統(tǒng)計(jì)表》、《×年×月鍋爐用戶統(tǒng)計(jì)表》、《×年×月餐飲用戶統(tǒng)計(jì)表》、《×年×月茶浴爐用戶統(tǒng)計(jì)表》、《×年×月工業(yè)用戶統(tǒng)計(jì)表》全部錄入電腦，作為電子文檔，書面用戶檔案按年裝訂成冊，分門別類歸檔。做到每一份用戶資料既有電子文檔，又有書面檔案，便于查閱，也為下一步公司實(shí)施信息化檔案管理奠定基礎(chǔ)。從2002年至今，各類天然氣用戶檔案完整、準(zhǔn)確。隨時為相關(guān)部門提供各類準(zhǔn)確無誤的信息、咨詢。

2 完整、準(zhǔn)確的用戶檔案在施工管理各環(huán)節(jié)中發(fā)揮的突出作用

在加快用戶發(fā)展，拓展天然氣市場的同時，公司倡導(dǎo)“蘭州燃?xì)?，保您滿意”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，為落實(shí)此項(xiàng)工作，市場部牽頭、協(xié)調(diào)，進(jìn)一步規(guī)范、加強(qiáng)對下屬各公司各施工環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，從設(shè)計(jì)、做施工預(yù)算、簽定施工合同、施工安裝、竣工驗(yàn)收到通氣點(diǎn)火，每一道工序都規(guī)定要在相應(yīng)的工作日內(nèi)完成。對各類用戶從委托設(shè)計(jì)到最后的通氣點(diǎn)火的管理，我們利用已建立、健全的各類用戶檔案，對設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、點(diǎn)火各環(huán)節(jié)進(jìn)行動態(tài)管理。為更好地監(jiān)督、檢查相關(guān)部門，我們從自身做起，掌握每一個用戶單位準(zhǔn)確的施工信息。因各類用戶數(shù)量大，為施工管理帶來較大難度，為掌握每個用戶單位的施工環(huán)節(jié)，獲得準(zhǔn)確的第一手資料，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作在施工管理中的監(jiān)督力度，我們建立了自己的施工管理體系。充分利用用戶檔案，創(chuàng)建各類用戶施工情況跟蹤表，從2002年起，對每年委托設(shè)計(jì)的各類燃?xì)庥脩羰┕で闆r進(jìn)行動態(tài)管理。以年為單位，分類編制各類用戶跟蹤表。如《2002年居民用戶跟蹤表》、《2002年鍋爐用戶跟蹤表》、《2002年茶浴爐用戶跟蹤表》、《2002年餐飲用戶跟蹤表》等，每年依次類推進(jìn)行編制，以后隨著用戶的發(fā)展，又增加了工業(yè)用戶跟蹤表，加氣站用戶跟蹤表等。在這些表格當(dāng)中，對每個申請用氣的單位資料詳細(xì)記錄，如每個用氣單位的名稱、用氣地址、用氣情況、施工進(jìn)展情況等。在各類用氣情況欄目里記錄居民戶申請數(shù)量，鍋爐的臺數(shù)和噸位，茶浴爐的臺數(shù)和氣量，餐飲用戶的處數(shù)和臺數(shù)。對每個單位施工進(jìn)程實(shí)施動態(tài)管理，即對申請用氣的每一家單位從委托設(shè)計(jì)開始直至通氣點(diǎn)火進(jìn)行全程跟蹤（如下圖）。

用戶跟蹤表在施工進(jìn)展情況一欄里，分為設(shè)計(jì)（針對下屬設(shè)計(jì)公司）、安裝（針對下屬建安公司）、竣工驗(yàn)收（針對本部室驗(yàn)收崗位）、碰管點(diǎn)火（針對天然氣公司）工作進(jìn)行動態(tài)管理，出于對各環(huán)節(jié)管理的需要，我們設(shè)計(jì)不同的表格下發(fā)給相關(guān)公司，對設(shè)計(jì)公司要求其每周報送出圖登記表，對建安公司要求其在報送竣工資料時，必須報送竣工資料明細(xì)表，對本部室竣工驗(yàn)收情況要求每周編排好驗(yàn)收計(jì)劃，天然氣公司每周上報通氣點(diǎn)火計(jì)劃。根據(jù)下屬公司所報送的工程進(jìn)度情況，統(tǒng)計(jì)員每周對每個用氣單位進(jìn)行施工情況跟蹤，隨時更新各類用戶跟蹤表，及時掌握每個申請用氣單位施工所處的最新動態(tài)，做到對當(dāng)年委托設(shè)計(jì)的每個單位的工程進(jìn)度做到心中有數(shù)，以配合本部室更好地檢查、督促相關(guān)部門做好各自的工作。每年年底，對當(dāng)年申請用氣的各類用戶進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，對已通氣點(diǎn)火納入服務(wù)管理的單位不再進(jìn)行跟蹤。對仍未通氣點(diǎn)火的各類用戶單位，依據(jù)下屬公司報表逐一核對，即哪些單位已設(shè)計(jì)出圖，已設(shè)計(jì)出圖的，哪些已簽定施工合同，已簽定施工合同的哪些正在施工當(dāng)中，正在施工的單位中，哪些工程已竣工，對已竣工的，哪些單位我們已安排驗(yàn)收，直至通氣點(diǎn)火。最后對當(dāng)年委托的用戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，即已設(shè)計(jì)出圖多少家，已簽定施工合同的多少家，已竣工多少家，已驗(yàn)收多少家，緊緊跟蹤各個環(huán)節(jié)，環(huán)環(huán)相扣，一目了然。對當(dāng)年未點(diǎn)火的各類用戶我又編制出《×年未點(diǎn)火居民用戶跟蹤表》、《×年未點(diǎn)火鍋爐用戶跟蹤表》等明細(xì)表，每個用戶單位的施工進(jìn)度標(biāo)注在跟蹤表上，作為次年繼續(xù)跟蹤的依據(jù)，直到該用戶通氣點(diǎn)火。此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，工作量相當(dāng)大，過程也是相當(dāng)繁瑣，但它在日常的天然氣施工管理工作中，特別是在特殊時期，發(fā)揮了重要的監(jiān)督作用。 例如，2002年蘭州市政府實(shí)施“藍(lán)天工程”，加快對全市的鍋爐進(jìn)行清潔能源改造，公司積極配合省、市環(huán)保局對全市具備條件的企事業(yè)單位的鍋爐進(jìn)行煤、油改氣工作，2002年當(dāng)年，申請用氣的鍋爐就有 240 家之多，這么多的鍋爐要在當(dāng)年采暖期通氣點(diǎn)火，時間緊，任務(wù)重，事關(guān)政府形象，公司高度重視，總經(jīng)理指示加班加點(diǎn)，搶工期，確保改造鍋爐按期點(diǎn)火采暖。市場開發(fā)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、點(diǎn)火各相關(guān)環(huán)節(jié)，為確保工期，對每個鍋爐工程的進(jìn)度做到心中有數(shù)，我們發(fā)揮《2002年鍋爐用戶跟蹤表》的優(yōu)勢，對每家鍋爐用戶的每個施工環(huán)節(jié)進(jìn)行密切跟蹤，對已竣工驗(yàn)收的鍋爐用戶，及時編排每天的鍋爐碰管計(jì)劃，下發(fā)到建安公司實(shí)施，第二天我電話回訪用戶，落實(shí)前天的碰管計(jì)劃實(shí)施情況，同時，將前天碰管計(jì)劃實(shí)施結(jié)果書面上報總經(jīng)理，對未完成作業(yè)任務(wù)的，回訪用戶，了解原因，屬我方原因的，積極協(xié)調(diào)，督促相關(guān)單位加緊施工，屬用戶原因的，也積極協(xié)助用戶，直至通氣點(diǎn)火。

參考文獻(xiàn)

[1]中石油昆侖燃?xì)庥邢薰揪C合統(tǒng)計(jì)管理辦法.

篇(6)

4月10日上午，雙良鍋爐公司副總經(jīng)理張紹兵接到銷售人員電話，商定宜昌南玻硅材料有限公司招投標(biāo)事宜，這已經(jīng)是鍋爐公司2008年接的第5個項(xiàng)目?！澳壳叭珖嗑Ч鑿S家使用的壓力容器產(chǎn)品都是我們雙良提供的！”張紹兵提及這一點(diǎn)深感自豪。

2005年10月第一次與多晶硅行業(yè)翹楚四川新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司合作，為國內(nèi)首個上千噸多晶硅項(xiàng)目（1260噸/年）提供11臺換熱器，60臺其他儲罐類設(shè)備。從2005年至今，雙良一直關(guān)注著多晶硅這個新興產(chǎn)業(yè)。

太陽能是清潔能源中備受推崇的一種，隨著世界范圍內(nèi)環(huán)保理念的興起以及對不可再生資源開發(fā)的限制與保護(hù)，各國都在積極出臺一系列促進(jìn)太陽能利用的政策，由此加快了多晶硅這個與太陽能電池制造業(yè)息息相關(guān)的行業(yè)的迅猛發(fā)展。

但是，長期以來，多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)掌握在美、日、德等3個國家7個公司的10家工廠手中，形成技術(shù)封鎖、市場壟斷的狀況。

中國為扭轉(zhuǎn)長期依賴進(jìn)口來滿足國內(nèi)市場對多晶硅需求的局面，充分利用自身豐富的二氧化硅資源，也在大力支持多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。張紹兵介紹說，四川新光硅業(yè)科技有限公司、江蘇中能光伏材料科技發(fā)展有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、江蘇大全重慶多晶硅項(xiàng)目、寧夏陽光硅業(yè)有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅科技有限公司等多個多晶硅項(xiàng)目均在投資建設(shè)中，部分已經(jīng)投產(chǎn)，目前這些企業(yè)均選擇雙良為其設(shè)備供應(yīng)商，并建立了長期友好合作關(guān)系。

新能源之路

我國雖然擁有豐富的二氧化硅資源，但是由于技術(shù)原因，長期以來卻要依賴進(jìn)口來滿足國內(nèi)市場對多晶硅的需求。國內(nèi)市場每年需要2萬～3萬噸多晶硅，而實(shí)際國內(nèi)廠家的年產(chǎn)量之和僅在200～300噸。按照當(dāng)前多晶硅的售價是300萬元/噸，每年國家為此至少要花費(fèi)591億元！

大力發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)刻不容緩。

但是，生產(chǎn)技術(shù)的封鎖、市場的壟斷使得我們國內(nèi)的企業(yè)不得不練好內(nèi)功。張紹兵說：“多晶硅廠家合作的企業(yè)必須滿足以下條件，即：設(shè)備質(zhì)量優(yōu)良，能夠及時交貨，且售后服務(wù)優(yōu)良。”

雙良是如何與這個雖然發(fā)展蓬勃，但是門檻極高的行業(yè)結(jié)下不解之緣的呢？

2003年，雙良鍋爐公司在與四川新光硅業(yè)科技有限公司合作鍋爐項(xiàng)目的同時，參加了壓力容器的招投標(biāo)。9月投標(biāo)，10月中標(biāo)，至2004年初，準(zhǔn)備簽訂合同。這期間由于不銹鋼等原材料成本上漲，若按照中標(biāo)金額提供設(shè)備，鍋爐公司將虧損近70萬元。

這個合同簽，還是不簽？此時尚處于投標(biāo)有效期內(nèi)，這個項(xiàng)目若是放棄完全可以。雙良集團(tuán)公司副總裁繆敏達(dá)和鍋爐公司總經(jīng)理高澤華從大局慎重考慮：一方面新光的多晶硅項(xiàng)目的啟動響應(yīng)國家政策號召，從四川省政府到樂山市政府都很重視，屬于“一號”掛牌工程。另一方面，雙方已經(jīng)有過鍋爐項(xiàng)目的愉快合作，無論雙良的設(shè)備質(zhì)量還是運(yùn)行方案均都符合四川新光的要求。最終雙良決定：簽！

簽好合同，正當(dāng)雙良做最后的技術(shù)準(zhǔn)備和完善時，又有消息傳來：該多晶硅項(xiàng)目暫停！這一停，就停了一年多，期間換了三四個責(zé)任人，最后從原來的四川電力公司換為四川省投資公司。2005年8月1日，雙良鍋爐公司收到新光的催貨傳真，該多晶硅項(xiàng)目在幾經(jīng)波折，歷時近兩年后，終于要正式動工建設(shè)。

然而又有難題擺在面前。2005年的原材料價格較2003年每噸漲價2萬元，這個合同做下來雙良鍋爐公司將虧損近500萬元！賠本生意怎么做？關(guān)鍵時刻，雙良公司最后作出決定。2005年11月，達(dá)成共識：這個合同有效，項(xiàng)目繼續(xù)！2006年5月，雙良鍋爐公司將所有壓力容器設(shè)備：11臺換熱器，60臺其他儲罐類設(shè)備，順利定期交貨。

2006年8月，雙良設(shè)備在四川樂山安家落戶，雙良鍋爐公司副總經(jīng)理張紹兵親自前往工地監(jiān)督負(fù)責(zé)安裝事宜。新光公司負(fù)責(zé)人評價雙良：是這個項(xiàng)目工程里唯一一家不用現(xiàn)場返修的設(shè)備供應(yīng)商。

問到雙良鍋爐公司的高澤華總經(jīng)理，三年前接受這筆“賠本買賣”時心里是怎么想的。他笑笑，說：我們雙良公司當(dāng)初就是抱著做民族產(chǎn)業(yè)的夢想創(chuàng)業(yè)，這二十幾年來，更是從未減少過對國家民生的關(guān)注。隨著四川新光項(xiàng)目的深入接觸，我們對多晶硅這個產(chǎn)業(yè)也有了更多了解，為了振興這個新能源產(chǎn)業(yè)，雙良公司義不容辭。就算是賠本，我們也要支持！

正是如此簡單質(zhì)樸的想法，促成了這個一波三折項(xiàng)目的最終融洽合作，也讓雙良從此與多晶硅行業(yè)結(jié)下深厚緣分。這正應(yīng)驗(yàn)了那句老話：吃虧是福。

2007年2月26日，新光順利生產(chǎn)出第一爐多晶硅。這次開車成功對國內(nèi)整個多晶硅行業(yè)具有深遠(yuǎn)意義，是國內(nèi)首個上千噸級別的項(xiàng)目，對其他在建多晶硅項(xiàng)目起到振奮人心的作用。

多觸角

從2005年至今，國內(nèi)所有多晶硅廠家均選用雙良壓力容器。截至2008年3月，雙良已經(jīng)提供換熱器200多臺（包括單管板換熱器、雙管板換熱器、CDI系統(tǒng)換熱器、再生氮換熱器、還原爐尾氣換熱器、氫化爐換熱器等）、儲罐設(shè)備近150臺、各類塔器25臺、尾氣冷卻器65臺……另外，雙良大型整裝水管鍋爐、余熱鍋爐、雙良溴化鋰中央空調(diào)、雙良冷卻塔等各種設(shè)備均在國內(nèi)多晶硅項(xiàng)目中有所應(yīng)用。

多晶硅項(xiàng)目的主體設(shè)備還原爐和氫化爐，由于其對生產(chǎn)技術(shù)要求嚴(yán)格，在表面處理方面有特殊工藝，以前全部都是從歐美進(jìn)口，價格昂貴。通過國內(nèi)壓力容器廠家的積極研發(fā)，該設(shè)備在逐漸國產(chǎn)化。雙良鍋爐公司在同壓力容器的標(biāo)桿企業(yè)競爭時，憑借雄厚的集團(tuán)公司實(shí)力、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平和先進(jìn)精良的加工設(shè)備，贏得了客戶的青睞。

在壓力容器產(chǎn)品中，需要重點(diǎn)一提的還有雙管板換熱器。雙管板換熱器在多晶硅生產(chǎn)工藝的很多環(huán)節(jié)上都要用到，如粗餾、精餾、氫化、還原等，因此對該設(shè)備的質(zhì)量及技術(shù)要求很高。在雙管板換熱器制作中，要克服三個難題：雙管板的組裝與焊脹的質(zhì)量和順序；控制管板與換熱管脹接、焊接后的變形量；換熱管與內(nèi)外管板的連接接頭質(zhì)量。這是產(chǎn)品質(zhì)量高低的關(guān)鍵所在。

雙良鍋爐公司針對雙管板換熱器制作難點(diǎn)，專門模擬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，分別按不同的制作工藝進(jìn)行工藝試驗(yàn)，研究分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)，結(jié)合以前積累的制作經(jīng)驗(yàn)，制訂出最佳制作工藝；采用水壓試驗(yàn)、氣壓試驗(yàn)、空腔水壓試驗(yàn)、氨檢、甚至氦檢來保證換熱管與內(nèi)外管板的連接接頭質(zhì)量；將最合適的組裝方法、最合適的焊脹順序、最合適的脹管力、最合適的檢驗(yàn)手段等先進(jìn)制作技術(shù)應(yīng)用于雙管板換熱器產(chǎn)品的生產(chǎn)，從而保證為客戶提供質(zhì)量優(yōu)良、性能可靠的雙管板換熱器產(chǎn)品。

整裝水管鍋爐也是雙良鍋爐公司為多晶硅行業(yè)提供的優(yōu)秀產(chǎn)品之一。2007年9月，上海電氣越南廣寧電廠項(xiàng)目就選用雙良鍋爐公司的30t/h整裝水管鍋爐，同年12月，中國電力制造業(yè)的巨頭――東方電氣集團(tuán)，在其承接的印度尼西亞南望電廠2×300MW發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目中，同樣選擇了雙良大型40t/h整裝水管鍋爐作為機(jī)組的啟動鍋爐。隨后，在東方電氣承接的印尼巴齊丹電廠2×315MW發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目中，雙良的40t/h整裝水管鍋爐再次嶄露頭角，奪得頭籌。

新前景

在國家推動節(jié)能減排、國際油價高企背景下，新能源產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大。多晶硅作為最清潔能源――太陽能電池最為重要的原料目前正面臨著供應(yīng)短缺的局面。全球第三大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)REC總裁ErikThorsen在我國臺灣地區(qū)2007年國際太陽能論壇上表示，該公司到明年底原料都已售罄，新的產(chǎn)能還來不及開出，2008年將是光伏產(chǎn)業(yè)原料短缺的寒冷冬天。

由于市場處于有價無貨的局面，多晶硅價格幾年間已經(jīng)翻了幾番，并且仍有不斷上漲趨勢。不僅國內(nèi)市場緊缺多晶硅，國際市場一樣供不應(yīng)求。據(jù)悉，美國能源部計(jì)劃到2010年累計(jì)安裝容量4600MW，日本計(jì)劃2010年達(dá)到5000MW，歐盟計(jì)劃達(dá)到6900MW，預(yù)計(jì)2010年世界累計(jì)安裝量至少18000MW。據(jù)此分析，至2010年太陽能電池用多晶硅至少在30000噸以上，加上半導(dǎo)體用多晶硅，預(yù)計(jì)屆時多晶硅年總需求量將超過6.3萬噸。

篇(7)

委托人：毛依星，江蘇省鎮(zhèn)江昆侖律師事務(wù)所律師。

被告：江蘇省無錫鍋爐廠一分廠。

法定代表人：黃仁高，廠長。

委托人：黃世豪，江蘇省無錫鍋爐一分廠辦公室主任。

委托人：孫茲美，江蘇省無錫市恒豐律師事務(wù)所律師。

第三人：北京通用能源動力公司。

法定代表人：金堅(jiān)，總經(jīng)理。

委托人：曹俊斌，北京通用能源動力公司鍋爐工程部副主任。

原告宋志安于1993年8月6日提出“分層式鍋爐給煤裝置”實(shí)行新型專利申請，中國專利局于1994年5月8日授予專利權(quán)，專利號93231575.5，并于同年7月3日公告。其后，宋志安發(fā)現(xiàn)被告江蘇省無錫鍋爐一分廠（以下簡稱鍋爐廠）1995年開始生產(chǎn)的產(chǎn)品與該專利產(chǎn)品一致，認(rèn)為鍋爐廠的行為已構(gòu)成侵權(quán)，遂于1995年4月6日向江蘇省南京市中級人民法院提起訴訟。法院受理后，因鍋爐廠向中國專利局復(fù)審委員會提出專利無效請求，故裁定中止訴訟。1997年9月5日，中國專利局復(fù)審委員會經(jīng)審查決定，維持第93231575.5號實(shí)用新型專利權(quán)有效。法院于同年11月10日恢復(fù)訴訟。審理中，由于鍋爐廠提出使用的專利技術(shù)是北京通用能源動力公司（以下簡稱通用公司）轉(zhuǎn)讓的，法院遂依法通知通用公司作為本案第三人參加訴訟。

原告宋志安訴稱：被告鍋爐廠未經(jīng)原告許可擅自制售原告享有專利權(quán)的產(chǎn)品，給原告造成了巨大損害。請求判令鍋爐廠立即停止侵權(quán)、消除影響和賠禮道歉，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失400070元，承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

被告鍋爐廠辯稱：正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐給煤裝置是我廠與通用公司簽訂了專利權(quán)許可使用協(xié)議后而生產(chǎn)的產(chǎn)品，因此是合法使用，談不上侵犯宋志安的專利權(quán)。

第三人通用公司稱：正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐給煤裝置是第三人的專利技術(shù)，與原告的專利權(quán)無關(guān)。被告鍋爐廠雖然是通過簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議使用第三人的此項(xiàng)技術(shù)，但是該廠并未定期向第三人支付專利使用費(fèi)，第三人對被告的生產(chǎn)情況以及有無侵犯原告專利技術(shù)等情節(jié)并不知曉。第三人曾與原告簽訂過和解協(xié)議，互不追究諸如侵權(quán)、專利無效等事宜。被告的行為與第三人無關(guān)，第三人不應(yīng)對被告的行為負(fù)責(zé)。

南京市中級人民法院經(jīng)審理查明：

原告宋志安取得的93231575.5號專利，獨(dú)立權(quán)利要求為：一種分層式鍋爐給煤裝置，其特征是：它包括帶有進(jìn)口和出口的外殼，外殼內(nèi)靠近進(jìn)口處固定有送煤機(jī)構(gòu)，靠近出口處固定有與水平成一夾角的至少一層篩子。

被告鍋爐廠生產(chǎn)的鍋爐給煤裝置，技術(shù)特征包括一個給煤滾筒，下方有傾斜設(shè)置的雙層梳齒式振動篩，上方并列有固定梁形閘板和分段擺動箱形閘板，給煤滾筒主軸的一端有棘輪，另一端與動力源相聯(lián)接；雙層梳齒式振動篩在棘輪、棘抓和振動臂的帶動下繞振動篩轉(zhuǎn)軸間歇振動，分段擺動箱形閘板繞軸銷上下擺動。該給煤裝置中的給煤滾筒，即宋志安的專利中所述的送煤機(jī)構(gòu)，雙層梳齒式振動篩是在宋志安專利中“篩子”的特征上進(jìn)行的改進(jìn)，宋志安專利中的外殼、進(jìn)口、出口等技術(shù)特征，該給煤裝置中均存在。與宋志安專利的不同點(diǎn)在于，該給煤裝置增加了棘輪振動、傳動裝置。

1994年6月16日，第三人通用公司向中國專利局提出“正轉(zhuǎn)鏈條給煤裝置”的實(shí)用新型專利申請。1995年3月3日，中國專利局授予其專利權(quán)，同年3月15日公告，專利號為ZL94214484.8.1994年10月10日，通用公司為推廣該技術(shù)，與被告鍋爐廠簽定技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向該廠提供了全套技術(shù)圖紙，并指定該廠為江南定點(diǎn)生產(chǎn)廠，雙方還對各自的權(quán)益以及費(fèi)用的支付作了約定。此后，鍋爐廠生產(chǎn)和銷售給無錫國棉二廠、無錫市電化廠、南京城南熱電廠35T鍋爐給煤裝置各1臺，并于1995年4月20日向通用公司支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬元、1996年4月2日支付專利使用費(fèi)2萬元。鍋爐廠生產(chǎn)的鍋爐給煤裝置的技術(shù)特性，與通用公司轉(zhuǎn)讓的技術(shù)一致。

宋志安取得此項(xiàng)專利后，于1995年7月26日與丹陽鍋爐輔機(jī)廠簽訂專利實(shí)施許可合同，約定許可該廠實(shí)施分層式鍋爐給煤裝置專利，使用費(fèi)采取入門費(fèi)加提成費(fèi)的方式支付，其中入門費(fèi)8萬元，提成費(fèi)按35T鍋爐每臺2萬元、20T鍋爐每臺1.5萬元、10T鍋爐每臺1萬元計(jì)算。丹陽鍋爐輔機(jī)廠至今已向宋志安支付專利使用費(fèi)37萬元。

南京市中級人民法院認(rèn)為，實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其獨(dú)立權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。將被告鍋爐廠使用第三人通用公司的專利技術(shù)生產(chǎn)的給煤裝置的技術(shù)特性與原告宋志安專利的獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行對比，除了添加棘輪振動、傳動裝置等新的技術(shù)特征外，其他組成部分、結(jié)構(gòu)位置等技術(shù)特征均與宋志安的專利技術(shù)特征相同或者等同，已經(jīng)完全覆蓋了該專利的技術(shù)特征，落入其保護(hù)范圍。盡管宋志安與通用公司的兩個專利申請都被授予專利權(quán)，但是宋志安的專利申請先于通用公司的專利申請，前者是基本專利，后者是從屬專利，后者的實(shí)施必須依賴實(shí)施前者的專利技術(shù)，依照《中華人民共和國專利法》第九條規(guī)定的先申請?jiān)瓌t，從屬專利權(quán)人實(shí)施其專利時，應(yīng)當(dāng)?shù)玫交緦＠麢?quán)人的許可，否則即構(gòu)成侵權(quán)。專利法第十一條第一款規(guī)定：“發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除法律另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、銷售其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、銷售依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。”鍋爐廠未經(jīng)宋志安許可生產(chǎn)和銷售的給煤裝置，已經(jīng)構(gòu)成對宋志安專利的侵權(quán)。依照《中華人民共和國民法通則》第一百一十八條的規(guī)定。宋志安有請求停止侵害、消除影響和賠償損失的權(quán)利。第三人通用公司與鍋爐簽訂的技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，因轉(zhuǎn)讓的技術(shù)中主要部分內(nèi)容侵犯了他人的合法權(quán)益，依照《中華人民共和國技術(shù)合法法》第二十一條第一款第（三）項(xiàng)關(guān)于侵犯他人合法權(quán)益的技術(shù)合同無效的規(guī)定，該部分內(nèi)容應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為無效，雙方不得再繼續(xù)履行。鍋爐廠是通過簽訂協(xié)議，按照通用公司轉(zhuǎn)讓的技術(shù)生產(chǎn)該鍋爐給煤裝置，通用公司也已經(jīng)按照協(xié)議取得了技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和專利使用費(fèi)12萬元。通用公司與本案有一定利害關(guān)系，因此應(yīng)當(dāng)通知其參加訴訟。鍋爐廠雖然沒有與通用公司共同侵權(quán)的故意，但是實(shí)施了侵犯宋志安專利權(quán)的行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)部分責(zé)任。該廠作為受讓方，已經(jīng)按照協(xié)議的約定為使用此項(xiàng)技術(shù)支付了對價，因此本案的其他侵權(quán)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)由通用公司承擔(dān)。鍋爐廠關(guān)于其產(chǎn)品技術(shù)來源合法、不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯理由，不能成立。通用公司的技術(shù)完全覆蓋了宋志安在先申請的專利，因此其以自己擁有合法專利權(quán)不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯理由，也不能成立。通用公司提出曾與宋志安就此專利簽訂過互不追究責(zé)任的和解協(xié)議一節(jié)，經(jīng)查該協(xié)議與本案不是同一事實(shí)，不能免除通用公司的賠償責(zé)任。宋志安提出的請求賠償數(shù)額過高，且其超額部分沒有相關(guān)的證據(jù)支持，故只能參照其依法與丹陽鍋爐輔機(jī)廠簽訂的專利實(shí)施許可合同中約定的專利使用費(fèi)確定。據(jù)此，南京市中級人民法院于1998年8月12日判決：@@一、被告鍋爐廠停止對原告宋志安第93231575.5號專利的侵權(quán)行為；@@二、被告鍋爐廠在判決生效之日起30日內(nèi)在《江蘇經(jīng)濟(jì)報》上刊登聲明向原告宋志安賠禮道歉，消除影響（內(nèi)容須經(jīng)本院審核），逾期本院將公布主要判決內(nèi)容，費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)；@@三、第三人通用公司在本判決生效之日起15日內(nèi)賠償原告宋志安經(jīng)濟(jì)損失14萬元。

訴訟費(fèi)8510元，由被告鍋爐廠負(fù)擔(dān)4255元、第三人通用公司負(fù)擔(dān)4255元。